Budowa oświetlenia drogowego w systemie zaprojektuj i wybuduj w wybranych miejscowościach na obszarze gminy Kobierzyce.

Ogłoszenie nr 2026/BZP 00404979 z dnia 2026-08-25

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Budowa oświetlenia drogowego w systemie zaprojektuj i wybuduj w wybranych miejscowościach na obszarze gminy Kobierzyce.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kobierzyce

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931935075

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Al. Pałacowa 1

1.4.2.) Miejscowość: Kobierzyce

1.4.3.) Kod pocztowy: 55-040

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@ugk.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.ugk.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2c61d88e-02b6-4534-b18b-9ba08d3a28b3

2.2.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00404979

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2026-08-25

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2024/BZP 00443528

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia:

Budowa oświetlenia drogowego w systemie zaprojektuj i wybuduj w wybranych miejscowościach na obszarze gminy Kobierzyce.

Umowa dla części nr 9

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Określenie przedmiotu zamówienia dla części 9 (Zadanie nr 9).
1.Przedmiotem zamówienia jest „Budowa oświetlenia drogowego – w ul. Działkowej w miejscowości Bielany Wrocławskie.”
2. Opis dla zaprojektuj i wybuduj: przybliżona długość linii kablowej ok. 270 m, przybliżona ilość słupów 9 szt., lokalizacja: ul. Działkowa- dz. nr 334/3,284/71,

3.9.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2024-09-25

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

do 2025-03-25

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Weber System Marzena Łypaczewska

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6341090740

4.3.3.) Ulica: ul. Asfaltowa 15a/12

4.3.4.) Miejscowość: Wrocław

4.3.5.) Kod pocztowy: 52-235

4.3.6.) Województwo: dolnośląskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 93937,63 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2024/BZP 00561740/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2026-07-27

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 5

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Powodem wniosku o zmianę terminu realizacji prac projektowych jest przedłużające się uzgodnienia w terenie i na mapach projektowych w związku z zagęszczeniem istniejącej infrastruktury (kolizje).

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Ulega zmianie dotychczasowy zapis umowy § 6, który otrzymuje brzmienie:
“Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od podpisania tj. 25.09.2024 r.
do 25.03.2025 r., w tym ustala się następujące terminy realizacji zamówienia: (…)”
Ulega zmianie harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiący załącznik nr 5 do umowy z powodu zmiany terminów realizacji poszczególnych zakresów rzeczowych tj. według załączonego jako załącznik nr 1 do niniejszego aneksu harmonogramu rzeczowo-finansowego.

5.4.6.) Wartość zmiany: 0

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Powodem wniosku o zmianę terminu realizacji prac projektowych i odpowiednio robót budowlanych są przestoje i opóźnienia w wykonywaniu dokumentacji projektowej z powodów niezależnych od Wykonawcy tj. przedłużające się uzyskiwanie niezbędnych dokumentów od organów administracji publicznej, w tym Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a także fakt konieczności odrolnienia działek przeznaczonych pod inwestycję, a co nie wynikło z winy lub zaniechania Wykonawcy.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Ulega zmianie dotychczasowy zapis umowy § 6, który otrzymuje brzmienie:
“Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od podpisania tj. 25.09.2024 r.
do 31.07.2025 r., w tym ustala się następujące terminy realizacji zamówienia: (…).”


Ulega zmianie harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiący załącznik nr 5 do umowy z powodu zmiany terminów realizacji poszczególnych zakresów rzeczowych tj. według załączonego jako załącznik nr 1 do niniejszego aneksu harmonogramu rzeczowo-finansowego.

5.4.6.) Wartość zmiany: 0

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 3

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Powodem wniosku o zmianę terminu realizacji prac projektowych i odpowiednio robót budowlanych są przestoje i opóźnienia w wykonywaniu dokumentacji projektowej z powodów niezależnych od Wykonawcy tj.:
- brak przyłącza energetycznego,
- zablokowanie przez Tauron możliwości budowy infrastruktury po niezabudowanej stronie drogi, mimo, iż zostały przedstawione operatorowi różne koncepcje wykonania projektu,
- brak możliwości technicznych ze względu na istniejącą infrastrukturę zmiany lokalizacji planowanych punktów świetlnych,
- zmniejszenie zakresu prac inwestycji w zakresie działek gminnych - nowy projekt: z 9 szt. słupów oświetlenia na 4 szt. i tym samym długość linii kablowej z ok. 270 m na ok. 182 m;
Ponadto w związku z powyższym następuje zmiana zakresu zamówienia i odpowiednie zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Ulega zmianie dotychczasowy zapis umowy § 1 ust. 2, który otrzymuje brzmienie:
„2. Opis dla zaprojektuj i wybuduj: przybliżona długość linii kablowej ok. 182 m, przybliżona ilość słupów 4 szt., lokalizacja: ul. Działkowa - dz. nr 334/3,284/71.”
Ulega zmianie dotychczasowy zapis umowy § 6, który otrzymuje brzmienie:
“Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od podpisania tj. 25.09.2024 r.
do 08.12.2025 r., w tym ustala się następujące terminy realizacji zamówienia: (…).”
Ulega zmianie dotychczasowy zapis umowy § 7 ust. 1, który otrzymuje brzmienie:
„1. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za kompleksową realizację przedmiotu umowy (...) ustala się zgodnie z ofertą Wykonawcy w kwocie brutto: 77.491,32 zł. § 4
Ulega zmianie harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiący załącznik nr 5 do umowy (...).

5.4.6.) Wartość zmiany: 16446,31

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 4

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Powodem wniosku o zmianę terminu realizacji są przestoje i opóźnienia w wykonywaniu zamówienia z powodów niezależnych od Wykonawcy tj.:
- przedłużająca się procedura uzgodnień w starostwie powiatowym dotycząca odrolnienia działki 334/3- Ps - III: 426 m2 i zmianie oznaczenia na działkę drogową co wiąże się z dodatkowym nieprzewidzianym koniecznym uaktualnieniem dokumentacji przez Wykonawcę,
- brak przyłącza energetycznego (szacowany maksymalny termin wykonania przyłącza wskazany przez Tauron na 17.06.2026 r., po okazaniu dokumentacji projektowej Wykonawcy).

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Ulega zmianie dotychczasowy zapis umowy § 6, który otrzymuje brzmienie:
“Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od podpisania tj. 25.09.2024 r. do 29.05.2026 r.,
Ulega zmianie harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiący załącznik nr 5 do umowy z powodu zmiany terminu i zmiany terminów realizacji poszczególnych zakresów rzeczowych robót budowlanych tj. według załączonego jako załącznik nr 1 do niniejszego aneksu harmonogramu rzeczowo-finansowego.

5.4.6.) Wartość zmiany: 0

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 5

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Powodem wniosku o zmianę terminu realizacji są przestoje i opóźnienia w wykonywaniu zamówienia z powodów niezależnych od Wykonawcy tj.:
- brak przyłącza energetycznego nr UP/125993/2024/O05R01 (szacowany maksymalny termin wykonania przyłącza wskazany przez Tauron to 3 kwartał br.) z uwagi na brak zgody właściciela działki na której stoi ZK.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Ulega zmianie dotychczasowy zapis umowy § 6, który otrzymuje brzmienie:
“Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od podpisania tj. 25.09.2024 r. do 30.09.2026 r.,
Ulega zmianie harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiący załącznik nr 5 do umowy z powodu zmiany terminu i zmiany terminów realizacji poszczególnych zakresów rzeczowych robót budowlanych tj. według załączonego jako załącznik nr 1 do niniejszego aneksu harmonogramu rzeczowo-finansowego.

5.4.6.) Wartość zmiany: 0

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 77491,32 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

2026-08-25 Biuletyn Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o wykonaniu umowy - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane